Conditions générales de vente.

Préambule

Les conditions générales de vente sont à lire attentivement. Elles constituent les éléments du contrat de prestation des services proposés par Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur. La commande ne sera prise en compte que lorsque vous aurez accepté ces conditions générales de vente. Tout Client de Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur reconnaît avoir pris connaissance de ce document avant d’avoir signé un devis avec la mention « bon pour accord », et avoir la capacité de contracter avec Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur. Toute signature d’un devis vaut acceptation expresse et sans réserve des présentes conditions.

La société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur, désignée par Laura Ettorre, propose plusieurs prestations de conseils en aménagement et d’accompagnement dédié aux particuliers comme professionnels sur la phase de conception de leur projet d’aménagement d’intérieur. Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur présente également une prestation administrative de déclaration préalable de travaux.

Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur propose des concepts de design intérieur sous forme de rendez-vous conseil, moodboards, plans, de visuels 2D, 3D, perspective couleurs, expérience réalisée avec un casque de réalité virtuelle et pouvant intervenir dans le choix des fournisseurs et prescriptions de mobilier. Le Client (ci après dénommé le « Client » ou « le client ») est toute personne qui sollicite la société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur pour la réalisation de plans, recherche de concepts, aménagements intérieurs... La société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur, micro-entreprise, immatriculé sous le numéro 983 328 808 dont le siège social est situé au 49 rue des Frênes, 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN. SIRET 983 328 808 00016.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les conditions générales de vente (ci après dénommées les « CGV») régissent et s'appliquent sans restrictions ni réserve à l'ensemble des relations entre l'architecte d'intérieur et toute personne qui sollicite la société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur. Dans le cadre des présentes CGV, le terme “service” fait référence au(x) service(s) proposés par la société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur. En conséquence, toute personne sollicitant les services proposés par la société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur emporte acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente dont le client reconnaît avoir pris connaissance préalablement à la signature du devis. Le client préalablement à la signature du devis, déclare avoir la pleine capacité juridique, lui permettant de s'engager au titre des présentes conditions générales de vente. Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente.

ARTICLE 2 : PRISE DE RENDEZ-VOUS

Vous pouvez demander un rendez-vous par téléphone au 07 85 53 93 07 ou par courriel : contact@lauraettorre.com

ARTICLE 3 : SERVICES

L'ensemble des services proposés par l'architecte d'intérieur sont préalablement définis avant une prise de rendez-vous.

3.1 Prestations de conseil

Les prestations de la société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur sont par nature des prestations de conseils et d'assistance dans la phase dit « Conception » du projet. Ces prestations peuvent comprendre, selon le besoin du client : réalisation de plans 2D, modèle ou images 3D, perspectives, la proposition d'aménagement, de concepts, de matériaux, de couleurs, de mobiliers, des choix des fournisseurs, la préparation de dossier de permis de construire (sous certains critères) et déclaration de travaux ( dans la limite des compétences d'un architecte d'intérieur). Les réponses apportées ont seulement pour objet de renseigner sur les différentes possibilités de changement (volume/espace, couleur, matériaux, lumière). Elles n’ont en aucun cas valeur de consultation au bureau d’étude.

Une fois la prestation de conseil terminée ou tout autre élément convenu dans le cadre du devis remis au client, celui-ci ne pourra pas opposer à l'architecte d'intérieur des arguments subjectifs (de goût, par exemple) pour justifier le recommencement complet du travail remis ou le refus du paiement des prestations pour lesquelles il s'est engagé. Toutefois, de manière exceptionnelle et à l'appréciation de l'architecte d'intérieur, des ajustements pourront être apportés à ces documents, à la demande du client.

3.2 Assistance à la coordination des travaux

S'agissant de l'assistance à la coordination des travaux, les prestations de la société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur consistent à mettre en relation son client avec des prestataires qualifiés du secteur de la décoration et du bâtiment. Le client contracte directement et librement avec chaque prestataire après s'être assuré de la conformité des produits et services du prestataire par rapport à ses attentes.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITES

L'architecte d'intérieur s'engage à tout mettre en œuvre pour apporter satisfaction à son client, conformément au devis et cahier des charges établis, en lui faisant part régulièrement de l'avancée de ses réalisations.

4.1 Assistance à la coordination des travaux

Lorsque l'architecte d'intérieur intervient sur la coordination des travaux, tout manquement contractuel, retard, malfaçon ou vice caché, imputable à un tiers ne saurait en aucun cas lui être reproché et engager sa responsabilité. L'architecte d'intérieur n'est ni maître d'ouvrage ni maître d'œuvre dans la réalisation des travaux, et à ce titre n'engage pas sa responsabilité contractuelle. En aucun cas, Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur n’agit comme architecte. Toutes les garanties légales ou contractuelles offertes au client dans le cadre de la réalisation de travaux, le sont directement par les prestataires concernés (garantie décennale, garantie de conformité, vice caché, etc...). En cas de litige, le client ne pourra se retourner que vers le prestataire incriminé. L'architecte d'intérieur recommande à ses clients de souscrire sur les travaux éligibles à une assurance dommage ouvrage (DO) avant le démarrage d'un chantier, conformément à la loi du 4 janvier 1978. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur ne saurait être engagée en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat conclu par le Client avec le prestataire extérieur.

4.2 Prestataire extérieur

Lorsqu’il y a une mise en relation d’un Client avec un prestataire extérieur, le Client conserve le libre choix de l’entreprise à qui il souhaite confier ses travaux et Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur n’interfère d’aucune manière que ce soit dans la relation contractuelle, étant précisé que l’entreprise tierce n’agit pas comme sous-traitant de Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur. Ainsi, le devis concernant les travaux sera directement émis par l’entreprise tierce et aucun paiement ne transitera par Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur.

Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur s’engage à une surveillance de l’évolution du chantier et de l’exécution des interventions des entrepreneurs. En cas de dégradation et/ou vol des éléments architecturaux et/ou du mobilier, Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur se porte en aucun cas responsable, sous la clause de sécurité et de responsabilité préalablement mise en place avec les entrepreneurs.

Lorsque Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur fournit des plans au client, ces plans n’ont pas vocation à être directement destinés à la réalisation ou à l’exécution des travaux. Ils sont donc transmis à titre indicatif. Le Client doit s’assurer que le prestataire extérieur reprendra le plan et validera les côtes définitives avant l’exécution des travaux. Chaque artisan doit impérativement reprendre les côtes nécessaires à la bonne réalisation de son ouvrage conformément au DUT de sa profession. L’ensemble des pièces écrites et graphiques transmises par Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur ne pourront se substituer en aucun cas aux plans d’exécution techniques (les implantations réseaux divers, plomberie, électricité, fluides divers, etc) ou tout autre forme de conception nécessaire à la réalisation des travaux préalables aux travaux de décoration intérieure.

En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur ne saurait être engagée dans l’hypothèse où le prestataire extérieur se serait appuyé exclusivement sur les plans établis par Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur sans avoir pris la précaution de reprendre les cotes et d’effectuer ses propres plans.

La société, Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur n'encourt aucune responsabilité :

- quant à la réalisation et la mise en œuvre par le client, des préconisations de décoration et d'aménagement fournies par l'architecte d'intérieur

- pour tous les dommages de quelque nature que ce soit, qui pourraient résulter de l'exécution des propositions de décoration et d'aménagement préconisées par Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur et réalisées directement ou indirectement par le client

ARTICLE 5 : ILLUSTRATIONS

Par ailleurs, Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur ne garantit en aucun cas que les couleurs à l’écran ou imprimées correspondent exactement aux produits en vente. Ainsi, le Client est tenu d’effectuer les vérifications nécessaires concernant la teinte en se déplaçant physiquement en magasin et/ou en achetant des échantillons A4. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur ne saurait être engagée dans l’hypothèse où la teinte retenue ne correspondrait pas exactement au résultat après impression ou visualisation écran.

ARTICLE 6 : CAS DE FORCE MAJEUR

Les délais d'exécution de la prestation convenus seront respectés sauf cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations. Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant l'architecte d'intérieur de son obligation de réaliser la prestation convenue dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie de ses partenaires habituels, la maladie, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève, arrêt des réseaux de télécommunication ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF. Dans de telles circonstances, le designer préviendra le client par écrit, notamment par courrier électronique, dans les 24 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant l'architecte d'intérieur et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement. Si l’événement venait à durer plus de trente (30) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat liant le designer et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts. Cette réalisation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat.

ARTICLE 7: TARIFS

Les prix pratiqués par la société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur, proposés sur les devis sont indiqués en euros HT, car la TVA est non applicable, art,293 B du CGI. Mes devis ont une durée de validité de 30 jours à compter de leur réception par le Client. Un échéancier de paiement peut être déterminé sur le devis. Le client est tenu de respecter son engagement dès présentation de chaque facture. Le devis ne sera considéré comme définitif et validé qu'à partir du moment où celui-ci aura été signé, daté, retourné et accompagné des présentes conditions générales de ventes signées à l'architecte d'intérieur

ARTICLE 8 : MODES DE PAIEMENTS ET DEFAUT DE PAIEMENT

Le Client garantit à Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur qu'il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement qu'il aura choisi, lors de la signature du devis. Un acompte de 30% de la somme totale indiquée sur le devis sera demandé au Client à la signature de celui-ci. Le Client peut alors régler sa commande par :

1.Chèque suite à la signature d'un devis. Seuls les chèques libellés en euros à l'ordre de Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur seront acceptés. L'architecte d'intérieur pourra être amené à demander une photocopie de la pièce d'identité de l'acheteur, ou de refuser un paiement si le nom apparaissant sur le chèque reçu serait différent de celui du client.

2.Virement bancaire suite à la signature du devis. Les coordonnées bancaires de la société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur seront communiquées au Client une fois son devis validé. Le traitement du projet se fera une fois que la banque aura porté le règlement au crédit du compte de la société Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur.

Le défaut de paiement entraîne la déchéance du terme pour toutes les sommes restantes dues et leur exigibilité immédiate. En cas de défaut de paiement, le Client sera mis en contentieux et tous les frais de récupération des sommes dues seront à sa charge. Il sera perçu également, pour frais de recouvrement, une indemnité forfaitaire de 40 Euros. Toute tentative d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement fera l'objet de poursuites judiciaires.

ARTICLE 9 : DROIT DE RETRACTATION

A compter de la date de la commande (signature du devis), et conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un délai de quatorze jours pour faire valoir votre droit de rétractation auprès de Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur. Pour ce faire, vous devez me faire parvenir dans ce délai (cachet de la poste faisant foi) une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant votre intention de vous rétracter, à l’adresse suivante : Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur / Laura Ettorre – 49 rue des Frênes, 62223 ANZIN-SAINT-AUBIN. Le remboursement du montant versé à la commande sera effectué au plus tard dans les quatorze jours suivant la réception de la lettre. Cette présente disposition ne s’applique qu’aux consommateurs.

ARTICLE 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur conserve la propriété pleine et entière du concept créatif et de l'image du projet réalisé. De ce fait, le Client devra l'informer de toute publication, tournage, reportage, utilisation de l'image des travaux ou du dossier fournis en fin de prestation... Le client autorise Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur via l’acceptation de ces CGV la prise de photos de son intérieur avant et après la réalisation de la prestation de Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur à des fins promotionnelles. Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur pourra reproduire et modifier ces photos en fonction des besoins et les exploiter sur tous les supports possibles (magazine, TV, web, mobile, etc.) existants et à venir. Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur s‘engage à respecter l’anonymat du client. Les photos, images et représentations graphiques figurant sur le site Web ou sur les documents commerciaux sont simplement illustratives des services proposés par Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur et non contractuelles.

ARTICLE 11 : PROTECTION DES DONNÉES

Les informations demandées par Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur lors de la réalisation de chaque projet peuvent être à tout moment modifiées ou supprimées, conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui donne un droit d'accès au client, de rectification, d'opposition et de suppression des données le concernant.

ARTICLE 12 : ASSURANCE

Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur a souscrit auprès de SMA BTP, une assurance responsabilité civile et professionnelle qui couvre notamment les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des Clients, à des prestataires de service ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de son activité de prestataire de services. Cette police d’assurance peut être fournie sur simple demande. Le Client devra lui-même s’assurer que les prestataires qu’il aura choisi pour l’exécution des travaux sont assurés dans le cadre de leur activité professionnelle.

ARTICLE 13 : LES FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais de déplacement sont inclus dans le prix de la prestation pour tout déplacement effectué dans un rayon de 30 km aller depuis le siège de l’entreprise ou domicile professionnel. Au-delà de cette zone, des frais supplémentaires sont facturés selon le barème kilométrique fiscal officiel en vigueur, publié annuellement par l’administration fiscale. Le calcul des frais porte sur la distance totale réellement parcourue par la route, aller et retour, dépassant la zone incluse. Le barème appliqué est celui correspondant à la puissance fiscale du véhicule utilisé (5 CV pour le véhicule du prestataire). Les frais de stationnement et de péage engagés spécifiquement pour la mission sont facturés en sus, sur présentation des justificatifs.

Conformément au régime de micro-entreprise, la TVA n’est pas applicable sur ces frais, conformément à l’article 293 B du Code général des impôts.

ARTICLE 14 : Archivage - Preuve

Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur archivera les bons de commande et les factures sur un support fiable et durable constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348 du code civil. Les registres informatisés de Laura ETTORRE Architecte d’Intérieur seront considérés par les parties comme preuve des communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties.

ARTICLE 15 : Règlement des litiges

Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française. En cas de litige, la compétence est attribuée aux tribunaux compétents d’Arras, nonobstant pluralité de défenseurs ou appel en garantie.